起诉单位:(全称) 法定代表人:
被告单位:(全称) 文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
诉讼请求:文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款 元;文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
(二)结算零建工程款: 元减去甲方垫付的材料款 元,应付给乙方工程款 元;文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
(三)赔偿乙方的经济损失: 年至 年度拖欠款的滞纳金 ;文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
年 月至 月设备闲置费 元; 以上三项合计,共 元文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
风险提示:文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/4442.html
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失” 之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
事实和理由: 风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,
要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状, 特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
年 月 日, 县建筑工程总公司 公司(原告,以下简称乙方)同 市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方) 签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为 元。开工日期定为 年 月 日;竣工日期定为 年 月 日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到 年 月 日乙方才正式开工。在长达 天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的 余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达 元。甲方虽然承担了 元的误工费, 但尚有 元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于 年 月 日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 年 月 日完工。三幢楼均经 市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交 市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款 元。
从 年 月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于 年 月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来, 甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款, 并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
此致
人民法院
起诉单位:
公司(盖章)
年 月 日
风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
附:
1、状副本 份
2、证据材料 份
评论